2013г документация о запросе цен запрос цен

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора

_______________

«____»___________2013г.
документация о ЗАПРОСЕ ЦЕН

ЗАПРОС ЦЕН:

«Очистка существующей просеки от кустарников и сухих деревьев в зоне прохождения высоковольтной линии напряжением 10 кВ на участке территории от трансформаторной подстанции площадки № 2 до разъединителя в н.п. Орловка»

№ 30.1-9/01-07


СОГЛАСОВАНО:
Начальник службы

организации закупок 301 ___________________В.П. Ладиков

Начальник департамента № 36 ____________________ Б.А. Бабаев

Информационная карта запроса цен
Нижеследующие конкретные условия проведения запроса цен являются неотъемлемой

частью настоящей документации о запросе цен.

Наименование заказчика:	Открытое акционерное общество «Концерн «Созвездие»
Юридический адрес заказчика:	394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 14
Контактное лицо:	служба организации закупок
Контактный тел./факс:	(473) 255-19-15
E-mail:	[email protected]
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара:	Поставка продукции (выполнение работ) осуществляется «Поставщиком» («Подрядчиком»). Место передачи (выполнения работ ): Воронежская область Семилукский район Девицкий сельсовет, в 1000 метрах к северу от здания областной клинической психиатрической больницы поселка Орловка Хохольского района. Обязательным условием является поставка нового товара, предоставление Поставщиком всех принадлежностей, относящихся к товару, сертификационных и товаросопроводительных документов, заверенных в соответствии с действующим законодательством. Товар должен быть в упаковке, обеспечивающей его сохранность при перевозке и хранении. Гарантия на товар должна соответствовать гарантии завода-изготовителя. Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с техническим заданием и действующим законодательством РФ. Сроки (периоды) поставки (оказания услуг): до 28 февраля 2013 г.
Начальная (максимальная) цена договора:	164 644,00 руб. (сто шестьдесят четыре тысячи шестьсот сорок четыре рубля 00 копеек)
ОКДП	4520526
ОКВЭД	73.10
ПОДАЧА ЗАЯВОК	ПОДАЧА ЗАЯВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ на сайте http://roseltorg.ru. Номер процедуры: COM29011300021 http://etp.roseltorg.ru/trade/view/?id= COM29011300021
Порядок формирования цены договора:	Все расходы Поставщика в соответствии с требованиями Технического задания, включающие в себя стоимость поставляемого по Договору товара, НДС, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченные или подлежащие выплате и прочие расходы, связанные с доставкой продукции к конечному пункту.
Форма, срок и порядок оплаты товара, работ, услуг:	Оплата продукции производится путем перечисления денежных средств на счет «Поставщика» в течение 10 банковских дней с момента подписания акта о выполненных работ
Требования к участникам, установленные Заказчиком:	1) Отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru. 2) Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе: а) быть правомочным заключать договор; б) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора; в) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора; г) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); д) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. 3) Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в Документации процедуры закупки.
Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе цен:	Для участия в запросе цен любое юридическое лицо представляет Заказчику лично (или через своего полномочного представителя), посредством почтового отправления, курьерской службы (либо в электронной форме, факсимильным сообщением по факсу) в установленный срок свое Предложение, оформленное согласно требованиям, извещению и документации о проведении запроса цен. Все процедуры размещаются на торговой площадке roseltorg.ru. Подача заявок осуществляется в соответствии с регламентом торговой площадки. Участник запроса цен должен подготовить Предложение, включающее: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом запроса цен; 3) сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара, сведения о качестве работ, услуг и иные сведения о товаре, работах и услугах, представление которых предусмотрено документацией о запросе цен. Указание таких сведений не требуется в случае, если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, указание, на товарный знак которого содержится в документации о запросе цен, или для использования этого товара при выполнении работ, оказании услуг; 4) в состав заявки на участие в запросе цен должны быть включены электронные копии следующих документов, заверенных подписью ответственного лица и печатью контрагента: а) Выписку из ЕГРЮЛ со сроком получения не более 6 (шести) месяцев до момента окончания подачи заявок на участие в закупочной процедуре; б) Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя; в) Копии учредительных документов организации; г) Копию приказа о вступлении руководителя организации в должность; д) Если от имени контрагента договор подписывает лицо, действующее по доверенности, необходимо предоставить подлинный экземпляр или копию с отметкой о достоверности; е) Справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций; ж) Копию карточки образцов подписей из обслуживающего банка заверенная банком, со сроком получения не более 6 (шести) месяцев до момента окончания подачи заявок на участие в закупочной процедуре; з) Копию договора аренды или другие документы, подтверждающие факт нахождения по юридическому адресу, указанному в учредительных документах и выписке ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Прием Предложений от Участников осуществляется Заказчиком в течение срока указанного в извещении о проведении запроса цен, который составляет не менее одного дня, начиная с даты размещения извещения о проведении Запроса цен на официальном сайте Концерна о размещении заказов. Прием предложений от Участников осуществляется по форме Заявки (приложение 1). Заполнение всех граф Заявки обязательно. Предложения, оформленные не по форме Заявки, рассматриваться не будут.
Дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен:	09-00 (время московское) 06 февраля 2013 г.
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе цен:	08 февраля 2013 г.

Техническое задание (оказания услуг)
1.Наименование, основание, исполнитель, место и сроки выполнения работы.

1.1. Наименование работ: «Очистка существующей просеки от кустарников и сухих деревьев в зоне прохождения ВЛ напряжением 10 кВ на участке территории от трансформаторной подстанции площадки № 2 до разъединителя в н.п. Орловка».

1.2. Место проведения работ– локальные зоны существующей просеки на участке территории площадки № 2 и прилегающего к нему участка территории в зоне размещения ВЛ до разъединителя в н.п.Орловка.
2. Цель выполнения работы.

Целью работы является очистка локальных зон на существующей просеке прохождения ВЛ от искусственного и естественного древостоя, кустарника, кроны деревьев касающейся проводов и старых сухих деревьев, угрожающих падением на провода или опоры ВЛ, а также и их вывоз в соответствии с требованиями п.2.5.207.пп.5 и п.2.5.209 ПУЭ.
3. Технические требования к объему выполняемых работ.

1.Локальная очистка просеки от искусственного и естественного древостоя и вырубка кустарника, высотой более 1,5м на общей площади до 3000 кв.м.

2.Вырубка пяти старых сухих деревьев высотой около 15-18 метров, толщиной 0,3-0,5 м.

3. Срез (опиловка) кроны двух деревьев на высоте до 15м, ширина кроны до 2 метров.

4. Вывоз спиленных деревьев, обрезанной кроны деревьев, древостоя и кустарника с территории просеки.
4. Требования по безопасности и условия.

Работы выполняются под непосредственным контролем представителя заказчика в строго указанные периоды времени при полном отключении напряжения на ВЛ от разъединителя вн. п. Орловка в сторону трансформаторной подстанции площадки № 2.
5. Этапы выполнения работы.

Работа проводится в один этап до 28 февраля 2013 г.
6. Порядок выполнения и приемки работы.

Приемка работы производится комиссией, назначаемой заказчиком. Результаты приемки оформляются актом сдачи-приемки работ.

Фотографии места проведения работ.


Приложение 1

Форма для указания цены для каждой номенклатурной позиции выполняемых работ
Должна быть прикреплена смета на выполняемые работы.

На бланке организации
Дата,исх.Номер

Заявка по запросу цен №30.1-9/ на право заключить договор на «наименование договора»


Изучив и согласившись с условиями извещения о проведении запроса цен №30.1-9/ мы (наименование организации, почтовый адрес, адрес электронной почты,телефоны) предлагаем к поставке:

1. Номенклатура поставляемых товаров (услуг) (с обязательным указанием наименования товара ,количества ,цены (в т.ч.НДС) по каждой позиции):

Итого общая стоимость договора составляет: (общая сумма договора)

2. Место доставки поставляемых товаров (услуг):

ОАО «Концерн «Созвездие» 394018, г. Воронеж ,ул. Плехановская, д.14

Доставка, разгрузка товара производится по согласованию сторон.
3.Срок поставки (оказания услуг) и условия оплаты (условия оплаты указываются в соответствии с договором) : поставка (оказание услуг) до .

4. Информация для оценки предложений Единой комиссией (перечислить информацию по всем указанным критериям с приложением необходимых документов)

Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)