Документация о запросе цен
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель генерального директора
________________
"___" ___________ 2014 г.
документация о ЗАПРОСЕ ЦЕН
ЗАПРОС ЦЕН:
«на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по реконструкции существующей тепловой сети по адресу: г. Воронеж, ул. Антокольского, 10 А, ОАО «Концерн «Созвездие».
№ 30.1-9/08-36
СОГЛАСОВАНО:
Начальник службы
организации закупок 301 _________________ М.Н. Горбунов
Главный инженер _________________ Ю.П. Скапцов
Информационная карта запроса цен
Нижеследующие конкретные условия проведения запроса цен являются неотъемлемой частью настоящей документации о запросе цен.
| Предмет запроса цен, код ОКДП, код ОКВЭД наименование ЭТП. | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по реконструкции существующей тепловой сети. Код ОКДП: 4560000 Код ОКВЭД: 74.20 Единая электронная торговая площадка www.etp.roseltorg.ru |
| Наименование заказчика: | Открытое акционерное общество «Концерн «Созвездие» |
| Юридический адрес заказчика: | 394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 14 |
| Контактное лицо: | Служба организации закупок |
| Контактный тел./факс: | (473) 255-19-15, 255-86-51 |
| E-mail: | [email protected] |
| Место, условия и сроки (периоды) поставки товара: | Выполнение работ осуществляется «Поставщиком» («Подрядчиком»). Место выполнения работ: РФ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Антокольского, д. 10а. Обязательным условием является поставка нового товара, предоставление Поставщиком всех принадлежностей, относящихся к товару, сертификационных и товаросопроводительных документов, заверенных в соответствии с действующим законодательством. Товар должен быть в упаковке, обеспечивающей его сохранность при перевозке и хранении. Гарантия на товар должна соответствовать гарантии завода-изготовителя. Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с техническим заданием и действующим законодательством РФ. Сроки (периоды) поставки (оказания услуг): до 14.10.2014 г. |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 18 000 000, 00 (Восемнадцать миллионов рублей 00 коп., в том числе НДС 18%: 2 745 762, 71 руб.) |
| ПОДАЧА ЗАЯВОК | ПОДАЧА ЗАЯВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ на сайте http://roseltorg.ru. Номер процедуры: 31401453171 |
| Порядок формирования цены договора: | Все расходы Поставщика (Подрядчика) в соответствии с требованиями Технического задания, включающие в себя стоимость поставляемого по Договору товара, НДС, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченные или подлежащие выплате и прочие расходы, связанные с доставкой товара к конечному пункту. |
| Форма, срок и порядок оплаты товара, работ, услуг: | В соответствии с проектом Договора (Приложение №2 к настоящей документации) |
| Требования к участникам, установленные Заказчиком: | 1) Отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru. 2) Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе: а) быть правомочным заключать договор; б) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора; в) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора; г) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); д) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; е) отсутствие просроченных обязательств у Участника по действующим договорам, заключенных с Заказчиком. 3) Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в Документации процедуры закупки. |
| Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе цен: | Процедуры размещаются на торговой площадке roseltorg.ru, подача заявок осуществляется в соответствии с регламентом торговой площадки. Участник запроса цен должен подготовить Предложение, включающее: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом запроса цен; 3) сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара, сведения о качестве работ, услуг и иные сведения о товаре, работах и услугах, представление которых предусмотрено документацией о запросе цен. Указание таких сведений не требуется в случае, если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, указание, на товарный знак которого содержится в документации о запросе цен, или для использования этого товара при выполнении работ, оказании услуг; 4) в состав заявки на участие в запросе цен должны быть включены цветные сканы оригиналов следующих документов: а) выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) со сроком получения не более 6 (шести) месяцев или копия документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); б) свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя; в) учредительных документов организации; г) приказа о вступлении руководителя организации в должность; д) если от имени контрагента договор подписывает лицо, действующее по доверенности, необходимо предоставить подлинный экземпляр или копию с отметкой о достоверности; е) свидетельства о постановке на налоговый учет; ж) копии карточки образцов подписей из обслуживающего банка заверенная банком; з) договора аренды или другие документы, подтверждающие факт нахождения по юридическому адресу, указанному в учредительных документах и выписке ЕГРЮЛ (ЕГРИП); и) действующих свидетельств о допуске к указанным в предмете договора видам работ в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на выполнение всех видов работ; к) уведомление по форме№ 26.2-7 со сроком получения не более 6 (шести) месяцев до момента окончания подачи заявок на участие в закупочной процедуре (для участников, применяющих УСН); л) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Прием Предложений от Участников осуществляется Заказчиком в течение срока указанного в извещении о проведении запроса цен, который составляет не менее одного дня, начиная с даты размещения извещения о проведении Запроса цен на официальном сайте Концерна о размещении заказов. Прием предложений от Участников осуществляется по форме Заявки (приложение 1). Заполнение всех граф Заявки обязательно. Предложения, оформленные не по форме Заявки, рассматриваться не будут. К заявке необходимо приложить заполненный договор (Приложение № 2) в формате *.doc или *.docx. |
| Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса и/или гарантийных обязательств | Обеспечение исполнения договора (в т.ч. возврата авансового платежа) требуется только в случае, если Заказчик осуществляет авансовый платеж Подрядчику. В этом случае размер обеспечения исполнения договора (в т.ч. возврата авансового платежа) равен сумме авансового платежа. |
| Требования к обеспечению исполнения договора (в том числе возврата аванса) | Подрядчик в целях обеспечения исполнения договора (в т.ч. возврата авансового платежа) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора обязан предоставить Заказчику обеспечение в виде безотзывной банковской гарантии. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен на 20 (двадцать) банковских дней превышать срок исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Представление обеспечения исполнения договора (в т.ч. возврата авансового платежа): 1. Документ об обеспечении исполнения договора (в т.ч. возврата авансового платежа)– безотзывная банковская гарантия (рекомендуемая форма представлена в Приложении № 4). 2.Вместе с безотзывной банковской гарантией Подрядчиком предоставляются копии платежных поручений, подтверждающие оплату банковской гарантии, и документы (копии документов), подтверждающие полномочия лиц, на осуществление действий от имени банка (гаранта), а именно: -документы, подтверждающие полномочия лиц на осуществление действий от имени банка (гаранта): копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени банка (гаранта) без доверенности; - в случае, если от имени банка (гаранта) действует иное лицо, в предоставляемых документах должна содержаться доверенность на осуществление действий от имени банка (гаранта), заверенная печатью банка (гаранта) и подписанная руководителем банка (гаранта) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем банка (гаранта), в предоставляемых документах должен содержаться также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 3. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должно содержаться: - указание на сумму, в пределах которой банк (гарант) гарантирует возврат авансового платежа, которая должна быть не менее суммы обеспечения возврата авансового платежа, установленной в закупочной документации; - указание на Договор путем перечисления сторон Договора с указанием на то, что банковская гарантия выдана Заказчику, название предмета и ссылки на основание заключения Договора (указывается номер и дата соответствующего протокола); - указание на срок действия банковской гарантии, который должен начинаться с даты выдачи банковской гарантии; - указание на то, что банковская гарантия является безотзывной; - указание на то, что для получения денежной суммы по банковской гарантии Заказчику (бенефициару) необходимо обратиться с письменным заявлением в банк (к гаранту) с приложением документов, подтверждающих возникновение обстоятельств, при наступлении которых должна выплачиваться банковская гарантия (не допускается включение в банковскую гарантию требований о приложении к такому заявлению иных документов); - согласие банка (гаранта) с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии; - указание на то, что уплата денежной суммы по банковской гарантии осуществляется в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) его обязательства перед Заказчиком (бенефициаром), в том числе в случае: -просрочки исполнения обязательств, в том числе пропуска Подрядчиком (принципалом) сроков, установленных Договором; -возникновения обстоятельств, установленных Договором, при наступлении которых Подрядчик (принципал) обязан уплатить Заказчику (бенефициару) неустойку ( штраф, пени); -причинения Подрядчиком (принципалом) Заказчику (бенефициару) просрочкой исполнения обязательств убытков (расходов); -невозврата Подрядчиком (принципалом) Заказчику (бенефициару) полученного аванса. 4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора (в т.ч. возврата авансового платежа) перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчиком обязуется в течение 3 (трех) банковских дней с Даты, когда соответствующее обеспечение исполнения договора (в т.ч. возврата авансового платежа) перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора (в т.ч. возврата авансового платежа) на тех же условиях и в том же размере, но не менее чем на сумму выданного аванса по Договора. 5. Обеспечение исполнения договора (в т.ч. возврата авансового платежа) распространяется в том числе на случай неисполнения обязательств по Договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору. |
| Основание для отклонения заявки участника от участия в закупочной процедуре: | Несоответствие заявки участника требованиям, установленным в закупочной документации, в том числе наличия в заявке предложения о цене, превышающей начальную (максимальную) цену. |
| Размер обеспечения заявки На участие в запросе цен. | 5 % от начальной (максимальной) цены договора. |
| Наличие закупки в плане закупок | № 159 в плане закупок товаров (работ, услуг) на 2014 год ОАО "Концерн "Созвездие" |
| Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | В соответствии с правилами ЭТП. |
| Дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен: | 09-00 (время московское) «28» августа 2014 г. |
| Место и дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе цен: | г. Воронеж, ул. Плехановская, д.14 «28» августа 2014г. |
| Место и дата подведения итогов запроса цен: | г. Воронеж, ул. Плехановская, д.14 «28» августа 2014г. |
Техническое задание
на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по реконструкции существующей тепловой сети по адресу: г. Воронеж, ул. Антокольского, д. 10 А.
1. Общие данные
| N п/п | Наименование проектируемого объекта. | Реконструкция существующей тепловой сети по адресу: г. Воронеж, ул. Антокольского, д. 10 А. |
| 1 | Район, пункт, строительства. | г. Воронеж. |
| 2 | Заказчик. | ОАО «Концерн «Созвездие» |
| 3 | Вид строительства. | Реконструкция существующей тепловой сети. |
| 4 | Стадийность проектирования. | Одностадийное – рабочий проект. |
| 5 | Выделение очередей и пусковых комплексов. | Не выделять. |
| 6 | Требования к вариантной разработке. | Не разрабатывать. |
2. Основные требования к проектным решениям и данные для проектирования
| 1. | Основные показатели: а) марка, диаметр и длина труб: | При проектировании принять трубы: - стальные электрсварные по ГОСТ 10704-91, т\у поГОСТ 10705-80*. |
| 2. | Параметры теплоносителя. | Тепловая сеть в 2-х трубном исполнении, круглосуточно в отопительный период года, график 95-70.°С; |
| 3. | Основные требования к способу прокладки. | Прокладку трубопроводов осуществить по существующей трассе в непроходных каналах. |
| 4. | Подключение действующих объектов. | Подключение объектов к сетям осуществить через тепловые камеры с установкой арматуры. |
| 5. | Исходные данные. | Исходные данные выдаются заказчиком: -расходы тепла по каждому потребителю; -существующая схема прокладки трубопроводов с указанием диаметров и длины участков; -откорректированная топографическая съемка М1-500; - геологические изыскания. |
| 6. | Состав проекта. | ПЗ – ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА; ТС – тепломеханическая часть; АС – строительные конструкции; СМ – сметная документация. |
| 7. | Дополнительные требования для участников конкурса. | Для оценки деловой репутации участников конкурса необходимо представить: -количество реализованных выполненных объектов; -представить не менее 5-ти положительных отзывов от заказчика на сданные объекты. |
| 8. | Количество экземпляров выдаваемых заказчику | 4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе. |
3. Основные требования к производству работ
| 1. | Состав строительно-монтажных работ (укрупнено) |
|
| 2. | Основные требования к производству работ | Работы производить согласно технических условий, проектной документации, норм, правил и требований действующего законодательства. |
| 3. | Срок окончания работ | До 14.10.2014 г. |
Приложение 1
На бланке организации
Дата,исх.Номер
Заявка по запросу цен №30.1-9/08-36 на право заключить договор на «наименование договора»
Изучив и согласившись с условиями извещения о проведении запроса цен №30.1-9/ 08-36 мы (наименование организации, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефоны) предлагаем выполнить следующие работы:
1. Перечень выполняемых работ:
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
Итого общая стоимость договора составляет: (общая сумма договора цифрами и прописью, в т.ч. НДС 18%)
2. Место доставки поставляемых товаров (оказания услуг, выполнения работ):
ОАО «Концерн «Созвездие» 394018, г. Воронеж, ул. Антокольского, д.10а.
Доставка, разгрузка товара производится по согласованию сторон.
3.Срок оказания услуг, выполнения работ и условия оплаты (условия оплаты указываются в соответствии с договором) : поставка (оказание услуг, выполнение работ) до .
К заявке необходимо приложить заполненный договор (Приложение № 2) в формате *.doc или *.docx.
Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)
МП
Воронеж, 2014 г.
страница 1
скачать
Другие похожие работы: