"утверждаю" Главный инженер ОАО «Концерн «Созвездие» А. В. Калинин

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

ОАО «Концерн «Созвездие»
________________ А.В. Калинин
"___" ___________ 2011 г.

документация о ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК:

«Оказание услуг по капитальному ремонту теплоизоляции

трубопровода»

№ 189-14/047


СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора

по коммерческим вопросам Л.Я. Альмиева

Главный энергетик А.А.Смольянинов

Инструкция участникам размещения заказа по участию в запросе ценовых котировок находится в файле «Инструкция участникам Запроса ценовых котировок.doc»

Информационная карта запроса ценовых котировок

1. Нижеследующие конкретные условия проведения запроса ценовых котировок являются неотъемлемой частью настоящей документации о запросе ценовых котировок и дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в запросе ценовых котировок.

2. В случае противоречия между положениями инструкции участникам запроса ценовых котировок по заполнению заявки на участие в запросе ценовых котировок и положениями настоящей информационной карты последняя имеет преобладающую силу.

Наименование заказчика:	Открытое акционерное общество «Концерн «Созвездие»
Юридический адрес заказчика:	394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 14
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара и выполнения работ :	Самовывоз со склада Поставщика. Обязательным условием является поставка нового товара и выполнение монтажных работ , предоставление Поставщиком всех принадлежностей, относящихся к товару, сертификационных и товаросопроводительных документов, заверенных в соответствии с действующим законодательством. Товар должен быть в упаковке, обеспечивающей его сохранность при перевозке и хранении. Гарантия на товар не менее 1 года. Сроки выполнения работ: 14 календарных дней с момента подписания договора.
Начальная (максимальная) цена договора:	722000(Семьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек
Порядок формирования цены договора:	Все расходы Поставщика в соответствии с требованиями Технического задания, включающие в себя стоимость поставляемого по Договору товара, НДС, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Форма, срок и порядок оплаты товара, работ, услуг:	Оплата продукции производится путем перечисления на расчетный счет «Поставщика» 70% предоплаты, а оставшаяся часть денежных средств перечисляется после подписания акта выполненных работ.
Требования к участникам, установленные Заказчиком:	1) Отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru. 2) Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе: а) быть правомочным заключать договор; б) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора; в) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора; г) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); д) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. 3) Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в Документации процедуры закупки.
Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе ценовых котировок:	Для участия в запросе ценовых котировок любое юридическое лицо представляет Заказчику лично (или через своего полномочного представителя), посредством почтового отправления, курьерской службы (либо в электронной форме, факсимильным сообщением по факсу) в установленный срок свое Предложение, оформленное согласно требованиям, извещению и документации о проведении запроса ценовых котировок; Участник запроса ценовых котировок должен подготовить Предложение, включающее: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом запроса предложений; 3) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с Информационной картой запроса предложений; 4) сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара, сведения о качестве работ, услуг и иные сведения о товаре, работах и услугах, представление которых предусмотрено документацией о запросе предложений. Указание таких сведений не требуется в случае, если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, указание, на товарный знак которого содержится в документации о запросе предложений, или для использования этого товара при выполнении работ, оказании услуг; 5) в случае отсутствия действующего рамочного договора поставки с Заказчиком, в состав заявки на участие в запросе предложений должны быть включены электронные копии следующих документов, заверенных подписью ответственного лица и печатью контрагента: а) Выписку из ЕГРЮЛ со сроком получения не более 1 (одного) месяца; б) Копию приказа о вступлении руководителя организации в должность; в) Копии учредительных документов организации (с уставным капиталом); г) Копия свидетельства о государственной регистрации юридических лиц; д)Копию договора аренды или другие документы, подтверждающие факт нахождения по адресу, заявляемому в представляемых документах; е) Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ; В случае объявления такого участника размещения заказа победителем запроса ценовых котировок оригиналы указанных документов должны быть предоставлены Заказчику до подписания договора в течение пяти дней. В ином случае такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора. Прием Ценовых котировок от Участников осуществляется Заказчиком в течение срока указанного в извещении о проведении запроса предложений, который составляет не менее одного дня, начиная с даты размещения извещения о проведении Запроса ценовых котировок на официальном сайте Концерна о размещении заказов.
Дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе ценовых котировок:	8-00 (время московское) 13 декабря 2011 г.
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе ценовых котировок:	18-00 (время московское) 14 декабря 2011 г.

Техническое задание на выполнение работ
На оказание услуг по капитальному ремонту теплоизоляции

трубопровода Ду-200, Ду-50 главного корпуса по эстакаде h=5 м
Место выполнения работ: г. Воронеж, ул. Плехановская, 14.

Выполнить работы: в объеме 100%, обеспечив уровень качества согласно строительных норм и правил.

Срок гарантии: 2 года.

Срок выполнения работ: 14 календарных дней.

Разборка теплоизоляции трубопроводов Ду-50 мм	м.п.	44
Разборка теплоизоляции трубопроводов Ду-200	м.п.	221
Огрунтовка трубопроводов Ду-50 мм за 2 раза грунтовкой ГФ-021	м.п.	44
Огрунтовка трубопроводов Ду-200 мм, за 2 раза грунтовкой ГФ-021	м.п.	221
Изоляция трубопроводов Ду-50 мм теплоизоляцией типа URSA	м.п.	44
Изоляция трубопроводов Ду-200 мм теплоизоляцией типа URSA	м.п.	221
Отвод Ду-50 мм	шт.	2
Отвод Ду-200 мм	шт.	18
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов Ду-50 мм оцинкованной сталью толщиной 0,55 мм	м.п.	44
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов Ду-200 мм оцинкованной сталью толщиной 0,55 мм	м.п.	221